#Cezai Şart

Borçlu ceza koşulu ödemeyi taahhüt etmişse, artık alacaklı herhangi bir zarara uğradığını iddia etmek veya zararının şümulünü ispat etmek zorunda kalmadan, tazminat elde etme imkânını bulacaktır.

Yazan Editör / 1 Mayıs 2025

Borçlu ceza koşulu ödemeyi taahhüt etmişse, artık alacaklı herhangi bir zarara uğradığını iddia etmek veya zararının şümulünü ispat etmek zorunda kalmadan, tazminat elde etme imkânını bulacaktır.

#Cezai Şart, Ceza Koşulu

YARGITAY KARARLARI

Arsa sahibi, yüklenicinin üstlendiği yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar gecikme tazminatı ya da kararlaştırılmış ise cezai şartı isteyebilir.

Yazan Editör / 4 Nisan 2025

Arsa sahibi, yüklenicinin üstlendiği yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar gecikme tazminatı ya da kararlaştırılmış ise cezai şartı isteyebilir.

#Cezai Şart, #Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, Gecikme Tazminatı

Arsa sahibi, yüklenicinin üstlendiği yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar gecikme tazminatı ya da kararlaştırılmış ise cezai şartı isteyebilir. Devamını Oku »

YARGITAY KARARLARI, İŞ HUKUKU

Borçlar Kanunu kapsamında çalışan personelin iş akdinin haklı bir sebep olmadan feshedilmesi halinde sözleşmede yazan CEZAİ ŞART personele ödenmelidir.

Yazan Editör / 26 Ekim 2024

Borçlar Kanunu kapsamında çalışan personelin iş akdinin haklı bir sebep olmadan feshedilmesi halinde sözleşmede yazan CEZAİ ŞART personele ödenmelidir.

#Cezai Şart

Borçlar Kanunu kapsamında çalışan personelin iş akdinin haklı bir sebep olmadan feshedilmesi halinde sözleşmede yazan CEZAİ ŞART personele ödenmelidir. Devamını Oku »

KİRA HUKUKU, YARGITAY KARARLARI

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Yazan Editör / 3 Ağustos 2023

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

#Cezai Şart, #Kira Bedelinin Ödenmemesi, Muacceliyet Şartı

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. Devamını Oku »

YARGITAY KARARLARI

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ileriye etkili feshi ile geriye etkili feshi arasındaki farklar nelerdir?

Yazan Editör / 2 Ekim 2022

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ileriye etkili feshi ile geriye etkili feshi arasındaki farklar
!

#Cezai Şart, #Geriye Etkili Fesih, #sebepsiz zenginleşme, #TBK Madde 108/I, #İleriye Etkili Fesih, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ileriye etkili feshi ile geriye etkili feshi arasındaki farklar

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ileriye etkili feshi ile geriye etkili feshi arasındaki farklar nelerdir? Devamını Oku »

TİCARET HUKUKU, YARGITAY KARARLARI

Yargıtay uygulamasına göre, belirlenen cezai şart miktarının, tacir olan borçlunun mahvına ve ekonomik yıkımına sebep olacağının bilirkişi raporuyla tespit edilmesi halinde cezai şart miktarında indirim yapılabileceği kabul edilmektedir.

Yazan Editör / 16 Nisan 2022

Yargıtay uygulamasına göre, belirlenen cezai şart miktarının, tacir olan borçlunun mahvına ve ekonomik yıkımına sebep olacağının bilirkişi raporuyla tespit edilmesi halinde cezai şart miktarında indirim yapılabileceği kabul edilmektedir.

#Cezai Şart, #Dava Ehliyeti, #Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yargıtay Kararı, #Tacir Cezai Şarttan İndirim İsteyebilir mi, #Tacir sıfatını haiz borçlu cezai şarttan indirim isteyebilir mi, #Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, #TTK Madde 22, Aktif dava ehliyeti, Cezai Şart Yargıtay Kararları

CEZA HUKUKU, YARGITAY KARARLARI

Cezaî şart tacir borçlunun ekonomik olarak mahvına sebep olacak derecede ağır ve yüksek ise mahkemece cezaî şartın tamamen veya kısmen iptaline karar verilebilir mi?

Yazan Editör / 6 Nisan 2022

TTK’nın 22. maddesinde cezaî şarttan indirim yapılmasının öngörülmediği, davalının tacir olduğu, sözleşme yaparken basiretli davranması gerektiği belirtilerek cezaî şart bedelinden indirim yapılmamış ise de,

cezaî şart tacir borçlunun ekonomik olarak mahvına sebep olacak derecede ağır ve yüksek ise bu husus genel adap ve ahlâka aykırı sayılacağından, mahkemece cezaî şartın tamamen veya kısmen iptaline karar verilmesi mümkündür.

#Cezai Şart, #Cezai Şart Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, #Cezai Şart İndirilebilir mi, #TBK Madde 158, #TTK Madde 22, Hukuk

Cezaî şart tacir borçlunun ekonomik olarak mahvına sebep olacak derecede ağır ve yüksek ise mahkemece cezaî şartın tamamen veya kısmen iptaline karar verilebilir mi? Devamını Oku »

YARGITAY KARARLARI, İŞ HUKUKU

Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep edebilmesi için iş sözleşmesi devam ederken evliliğin gerçekleşmiş olması ve evlilik tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olması gerekir.

Yazan Editör / 21 Şubat 2022

Kadın işçinin evlenmesi halinde evliliğinden itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesih imkanı vardır. (1475, 14/1. fıkra).

Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı evlilik tarihinden itibaren başlar.

Kadın işçinin evlilik öncesinde de bu hakkını kullanması da olanaksızdır. Kadın işçinin iş sözleşmesinin bulunduğu sırada evlenmesi gerekir.

Eğitim giderinde yapılan eğitimin çalışılan ve çalışılmayan süreye oranlanması ve kıstelyevm esasına göre belirlenmesi gerekir.

#Cezai Şart, #Eğitim giderinde yapılan eğitimin çalışılan ve çalışılmayan süreye oranlanması ve kıstelyevm esasına göre belirlenmesi, #Kadın işçi evlenmesi halinde iş sözleşmesini feshedebilir mi, #Kadın işçinin evlenmesi halinde iş sözleşmesini fesih süresi, #Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, #Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı süresi ne zaman başlar, #Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı Yargıtay Kararları, #Kıstelyevm esası, #TBK Madde 420, #İş Kanunu Madde 14, #İş Kanunu Madde 14/1, #İşçi Aleyhine Yapılan Cezai Şart Geçerli mi, #İşçinin Eğitim Gideri, İŞ HUKUKU

Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep edebilmesi için iş sözleşmesi devam ederken evliliğin gerçekleşmiş olması ve evlilik tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olması gerekir. Devamını Oku »

YARGITAY KARARLARI

İfaya ekli cezai şartın istenebilmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir.

Yazan Editör / 3 Şubat 2022

İfaya ekli cezai şartın istenebilmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir. Aksi hâlde cezai şartı isteme hakkı düşer. Gecikmiş ifadan önce keşide edilen ihtarla gecikme cezası isteme hakkı saklı tutulmuş, sözleşmede cezai şart talep edebilmek için ihtirazı kayda gerek olmadığı kararlaştırılmış ya da ifadan önce alacaklının bu hakkını saklı tuttuğu anlamına gelecek davranışları mevcut ise sonradan yapılan teslimde çekince konulmamış olsa dahi cezai şart isteme hakkı düşmez, talep edilebilir.

#Cezai Şart, #TBK Madde 125, #TBK Madde 125/I, #TBK Madde 179, #TBK Madde 182, #İfaya ekli cezai şartın istenebilmesi

İfaya ekli cezai şartın istenebilmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir. Devamını Oku »

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk

Sanal Hukuk